公路工程设计合同协议书范本

导读:公路工程设计合同,甲方委托乙方进行____________________改造工程的测量设计工作,签订本协议,自协议签订之日起,第一条本合同签订依据,1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管,2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章,3、建设工程批准文件,第二条设计依据1、甲方给乙方的委托书,第三条合同文件的优先次序,构成本合同的文件可视为能互相

公路工程设计合同协议书范本

编号:_____________

公路工程设计合同

甲 方:________________________________________________

乙 方:___________________________

签订日期:_______年______月______日

第 1 页 共 5 页

甲方委托乙方进行____________________改造工程的测量设计工作,经双方协商,依照自愿、平等、互惠的原则,签订本协议。自协议签订之日起,甲乙双方应共同遵守并严格履行。

第一条 本合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。

第二条 设计依据 1、甲方给乙方的委托书。

2、乙方采用的主要技术标准:见委托书。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下次序来判断: 1、合同书;

2、甲方要求及委托书。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) 1、本项目名称:__________改造工程设计。

2、采用一阶段施工图设计,设计内容包括路线、路基、路面、交通安全设施设计及施工图预算编制。

3、设计成果施工图设计一式四份, 施工图预算一式 一份。

第五条 工期

经甲乙双方协商,合同签订后的3天内出设计方案,设计方案认可后的10天内完成设计。

第 2 页 共 5 页

第六条 费用(人民币)

本项目路线长度约为__________公里(含__________条支线),经双方商定: 该项目测量设计费为人民币____________________元(¥__________)包干使用。

第七条 费用支付

1、乙方提交设计方案时,甲方支付预付款____________________元(¥__________元)给乙方。 2、乙方提交施工图设计时,甲方一次性支付该项目测设总费用的____________________元(¥__________元)给乙方。

3、待施工结束决算完成时,甲方一次性支付该项目测设总费用的尾款给乙方。

第八条 双方责任 一、甲方责任、义务

1、甲方应对提供给乙方资料的完整性、正确性及时限负责。不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的预付款;已经开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,收到预付款是作为乙方设计开工的标志。未收到预付款,乙方有权推迟设计工作的开工时间,且交付设计图表的时间顺延。 5、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停(缓)建,甲方均应支付设计费。

第 3 页 共 5 页

6、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。

7、甲方应承担设计文件的有关上报、审查工作,发生相关费用,均由甲方负责。

8、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作方面的便利,并指定专人负责相关协调工作。 二、乙方责任

1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。

2、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失工程的部分设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定,为不超过受损失部分的设计费。

3、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收项目应收设计费的千分之__________。

4、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方已支付的设计费。

5、乙方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的相关调整补充。

6、乙方不得在未征得甲方同意的情况下,将合同所规定的工作转给第三方。 7、如施工中涉及需要由乙方完成的变更设计,费用双方协商。

第九条 保密

双方应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 仲裁

甲乙双方在执行合同中发生了争执,首先应协商解决;若协商解决不了,双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第 4 页 共 5 页

第十一条 其 它

1、本合同自双方签字盖章即生效,到工程竣工后失效。 2、本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

3、双方均应信守协议,任何一方不按约执行,对方有权提出终止合同执行。 4、未尽事宜由双方协商解决。

甲 方:(盖章) 负责人 或委托代理人: 联 系 人: 联系电话: 签订日期: 年 月 日

乙 方:(盖章) 负责人

或委托代理人: 联 系 人: 联系电话:

5 页 共 5 页

五星文库wxphp.com包含总结汇报、人文社科、经管营销、文档下载、党团工作、外语学习、工作范文、办公文档、行业论文、专业文献、IT计算机以及公路工程设计合同协议书范本等内容。