建设工程工程量清单编制与计价规程

导读:1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施,5)工程所需清理、修复费用,6、13.0.6发包人未能履行本规程4.0.1条规定的各项义务,序号1122334455667788991工程变更工期、成本费用、利润发包人原因,9、工程索赔的主要依据,8、11.0.8招标文件中应明确或施工合同中约定价款调整的时间单元,如按整月、年为单元。如没有明确或约定,以月为单元

建设工程工程量清单编制与计价规程

8、11.0.8 招标文件中应明确或施工合同中约定价款调整的时间单元,如按整月、年为单元。

如没有明确或约定,以月为单元调整。

第12章 不可抗力

1、12.0.1 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7日向发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14日内,承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

2、12.0.2 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。

2)发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

3)承包人的机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。 4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 6)延误的工期相应顺延。

3、12.0.3 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震等不可抗力的标准应以国家和本省有关的规定为准;如国家和本省没有规定,承发包双方应在合同中约定,如在合同中没有约定,双方可参

考下表界定,超过此标准视为不可抗力。

项目数值地区 日降水量(mm) 石家庄 邢台 邯郸 张家口 承德 秦皇岛 廊坊 唐山 沧州 衡水 保定 66.1 83.0 84.0 40.2 56.8 103.4 68.2 72.5 94.8 75.1 57.8 日最高日最低空气相风速 地震烈气温(℃) 气温(℃) 对湿度(%) 40.7 40.2 40.5 37.8 38.7 36.7 39.7 38.9 40.3 39.6 40.3 -12.2 -10.2 -11.7 -20.9 -21.8 -16.7 -15.4 -15.4 -15.5 -15.5 -14.1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 (m/s) 度(度) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ 日降水量、日最高气温、日最低气温的不可抗力的标准是按河北省气象局1995---2005年统计的数据科学测算取定的。 风速12m/s相当于6级风。 地震Ⅶ(7度烈度)相当于5.5级地震。 4、12.0.4 其他不可抗力因素导致的合同不能履行,应在合同中约定部分或全部免除责任。 第13章 索 赔

1、13.0.1 提出索赔应有正当的理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

2、13.0.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)经济损失,承包人可按合同约定以书面形式向发包人索赔。

3、13.0.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成损失,发包人可按合同约定以书面形式向承包人索赔。

4、13.0.4 承包人应按下列程序以书面形式向发包人索赔: 1)索赔事件发生后28日内,向发包人发出索赔意向通知; 2)发出索赔意向通知后28日内,向发包人提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

3)发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

4)发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28日内未予答复或未对承包人作进一步要求的,应视为认可该项索赔;

5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向发包人发出索赔意向,在索赔事件终了后28日内,向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条第3、第4款规定相同。

5、13.0.5 发包人应按13.0.4条确定的时间向承包人提出索赔。

6、13.0.6 发包人未能履行本规程4.0.1条规定的各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人应赔偿承包人的相关损失,并顺延延误的工期。

7、13.0.7 常见索赔事件见表13.0.7。

表13.0.7 常见索赔事件

序号 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1工程变更 工期、成本费用、利润 发包人原因引起的中途暂停施工 工期、成本费用 发包人指令承包人钻孔勘探 工期、成本费用、利润 不利的自然条件 工期、成本费用 事件 可调整的事项 设计文件拖期交付 工期、成本费用 发包人数据差错,放线错误 工期、成本费用、利润 发现化石,古物,古迹等建筑物 工期、成本费用 发包人指示剥露或凿开 成本费用 发包人未能提供现场 工期、成本费用 非承包人原因引起每周累计停水和停电超过8小时 工期、成本费用 10 111 112 113 发包人原因引起的合同终止 成本费用、利润 发包人原因引起的承包人施工范围发生变化 工期、成本费用、利润 由承包人原因引起的工期延误 向发包人支付误期损失赔偿费 8、13.0.8 发包人供应的材料、设备与明细表不符时,发包人应承担相关责任,并按下列原则处理: 1)材料、设备的品种、规格、型号、质量等级与明细表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购或委托承包人购买。 2)发包人供应的材料规格、型号与明细表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用。 3)到货地点与明细表不符,由发包人负责运至明细表的送达地点或委托承包人运输。 4)供应数量少于明细表的数量时,由发包人补齐或委托承包人购买。多于明细表的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地,并承担承包人发生的保管费用。 5)到货时间早于明细表的供应时间时,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于明细表的供应时间时,发包人赔偿由此造成的承包人损失。造成工期延误的,相应顺延工期。 6) 由于发包人供应的材料与明细表不符,造成承包人购买材料时,该材料所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出,经发包人确认,作为价款调整、支付、结算的依据。造成工期延误的,相应顺延工期。

7)由于发包人供应的材料与明细表不符,造成承包人运输材料时,其费用另行计取。造成工期延误的,相应顺延工期。

9、工程索赔的主要依据

招标文件、投标书、来往函件、合同、会议记录、施工现场记录、财务记录、现场气象记录、国际和国内市场信息、相关法律、法规等。

10、索赔费用的计算

索赔费用一般包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润。 索赔费用的计算方法主要有实际费用法、修正的总费用法、合理价值法、审判裁定法。

五星文库wxphp.com包含总结汇报、外语学习、办公文档、旅游景点、考试资料、行业论文、IT计算机以及建设工程工程量清单编制与计价规程等内容。

本文共9页1<<56789